防护栏安装施工合同

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：锌钢护栏安装制作

　　2、工程地点：

　　3、工程单价：元/平方米　

　　二、产品规格

　　1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20*20 ，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。

　　2、本工程采用总包干形式，一次包干。

　　三、双方责任

　　1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。

　　2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。

　　3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。

　　4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。

　　四、付款方式

　　工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

　　五、售后服务

　　从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。

　　六、违约责任

　　1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同1%扣除违约金，合同外工程量工期另计;

　　2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。

　　七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。

　　八、附则

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、合同履行完后自动终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日