您的当前位置:首页正文

总包分包配合服务协议

2023-03-16 来源:客趣旅游网


总包分包配合服务协议

总包单位(以下简称甲方):

业主分包商(以下简称乙方) :

为了更好的完成******工程的施工任务,本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任,经甲乙双方的友好协商达成如下协议:

一、协议管理范围

同乙方与业主与甲方所签订合同的承包范围。 二、协议重要条文

2.1工程质量保证金必须进场之前提交给甲方,否则不予进场; 2.2因乙方造成的一般及以上等级安全事故一切责任由乙方负责。 三、分包工程质量

乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标,乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任,并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。 四、分包工程进度

4.1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误,乙方除承担总承包总合同及乙方与业主合同相关条款责任外,还需承担违约责任,并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失 。

第1页,共7页

4.2乙方的图纸深化及施工不得影响甲方的正常施工,如果因乙方原因造成甲方工程延误,乙方承担违约责任,并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。

五、甲方的配合服务内容及协调责任

5.1配合服务内容:

5.1.1提供施工用水驳接点。(由主干管至工作面管道由乙方自行提供)。 5.1.2提供施工用电的电源点,乙方自行接驳配电室至工作面所需电缆和配电箱;乙方所须施工用电的配电箱、电表箱、焊机专用箱等均由乙方提供;

5.1.3提供乙方办公场地,加工场所需的场地,短期使用材料堆放场地; 5.1.4提供乙方施工垃圾堆放点,统一管理外运垃圾,统一管理工程废料处理;

5.1.5提供审核、监督乙方工程资料、与业主监理单位文件来往工作; 5.1.6提供乙方进出工地工程设备、材料审批,门岗放行工作。 5.1.7监督乙方安全生产教育工作,并进行必要的考核;

5.1.8监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底,并进行检查; 5.1.9负责对乙方特殊工种进行监督、检查;

5.1.10负责安全生产过程的检查、监督,并提出整改措施、意见; 5.1.11根据有关规定,负责对现场各类违章的处罚; 5.2协调责任:

5.2.1协助乙方的临建区域进行调整协调工作; 5.2.2协助乙方于现场创造更多施工工作条件;

5.2.3协助乙方排除及调解现场与其他分包单位的协调问题;

5.2.4协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收;

5.2.5协助乙方现场安全文明施工预防、整改工作; 5.2.6协助乙方工程竣工资料验收、归档工作。 六、乙方责任

第2页,共7页

6.1乙方必须服从并执行甲方对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度;必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育;

6.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及业主方、设计方的书面指示,精心施工;

6.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计(施工方案)及施工配合方案;提交施工管理人员名单(含有效联系方式,必须有专职安全员)、施工人员花名册(姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯)、平安卡及特殊工种上岗证;

6.4乙方必须严格按上报的管理架构人员上岗出勤,不准擅自更换或任命人员不到岗,避免工作出现脱节现象,更换项目经理罚款6万元,更换技术/施工负责人罚款3万元,更换安全员罚款2万元,更换架构表上其他人员每人罚款1万元;

6.5乙方必须具备在广州市施工的条件,相关手续齐全,并提供其企业资质与安全年检证明及业主、甲方要求的其他相关资料;

6.6乙方必须服从业主方、监理、甲方、设计对深化、施工的监督及过程指导、指令;

6.7提供完整通过竣工验收的工程竣工资料及竣工图(套数见合同); 6.8对现场的结构留洞进行放线、检查、校对及影响结构的报批工作,并及时将存在的问题提供给甲方;不得在现场随意断割结构钢筋、剔凿开洞或拆改,对必须现场剔凿开洞或拆改的,须事先得到甲方书面认可,并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工,施工完毕后并及时修补。

6.9负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收,同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品,否则,承担相应的责任及费用;

6.10负责在接驳的水管、电箱上设置计量装置,每月按时交纳水电费(含损耗)。

6.11负责自身使用的水管、临电线路敷设,水表、配电箱安装管理。

第3页,共7页

6.12负责因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方、物业及其它分包方造成的损失,含经济责任和法律责任。

6.13负责除本协议第五条甲方提供的管理配合内容外的配合事宜解决(如需委托甲方办理,发生的费用双方另行商议)。

6.14负责在履行本协议过程因乙方的原因,致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失的赔偿。(赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付)。

6.15负责在施工时与其它专业施工的配合、成品保护,不得对其它专业成品私自拆改,如施工需要不得不拆改时,乙方需提出书面报告,委托专业施工方负责拆改及修复,费用由乙方承担;

6.16乙方的工期及进度必须满足业主及甲方总工期进度要求,并根据现场实际情况随甲方总进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔;

6.17负责按照甲方规定统一制度进行管理,办理乙方施工人员出入证、车辆通行证及承担相应费用。

七、总包配合收费

7.1 为加强施工现场统一管理,乙方进场前须向业主方缴纳缴纳¥:100000.00 元(人民币大写:拾万元整)作为总包配合保证押金,乙方工程竣工移交后退还;如乙方违反上述规定或违反《安全生产、文明施工、成品保护、综合治理处罚协议》,甲方通报后便相应从保证押金中扣除,剩余押金待乙方工程竣工移交后退还;

7.2 为了体现互惠互利的原则,乙方进场前须向甲方一次性缴纳工程总造价的1%¥: 80000.00元(人民币大写:捌万元整)的总包配合服务费,甲方为乙方出具盖章的收据;

7.3 为了保证工程用水用电,在乙方通水通电前向甲方一次性缴纳¥: 20000.00 元(人民币大写:贰万元整)的不合理使用水电费押金,当乙方出现不合理使用水电时,费用从压金中扣除,使用中不够再补缴,剩余部分与配合保证金同时退还。

第4页,共7页

7.4 乙方除甲方合同约定应提供的条件外,现场使用甲方所有物资材料必须提前申请,办理使用手续,未提前申请的一律结算后按实际使用物资材料的2倍扣除工程款。 九、 文明施工与安全

8.1文明施工

8.1.1乙方应严格按甲方的《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》规定要求组织施工,还应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作; 8.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定或甲方指定的位置整齐堆放,乙方需做到每日工完场清,并负责自身的施工垃圾的清运、消纳; 8.1.3乙方应严格执行环境保护规定,防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音扰民等工作;

8.1.4本工程的施工时间将受广州市政府及城管部位规定的限制。乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定以及城管部门的限制,如因乙方的原因造成的一切后果均由乙方承担;

8.1.5如因乙方未服从甲方的文明施工要求,所引起的违约责任均由乙方承担。 8.2安全生产

本协议分包方为业主直接分包方,因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任,并由乙方承担所有的经济责任与法律责任;

8.2.1乙方应熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府(含地方政府)、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定,如因乙方的原因违反相关条例,或促使国家监管部门给予处罚处分等经济及法律责任,均由乙方承担;

8.2.2乙方必须配备足够的现场专职安全员,负责本单位施工现场的安全生产工作;

8.2.3乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任;

第5页,共7页

8.2.4乙方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;

8.2.5乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。

8.2.6乙方必须按国家、广州市的有关法规、条例规定组织人员进行施工,凡进入施工现场的人员必须证件齐全,禁止私招乱雇,禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工。

8.2.7乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材,并保证完好有效。

8.3消防保卫

8.3.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、广州市政府、广州市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查;对甲方所签发的隐患整改通知,乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方的要求,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚;

8.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、安全事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可对其进行经济处罚。 九、 纠纷的解决

9.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷,均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行,并依此进行协商;

9.2经协商不能解决时可交由广州市人民法院通过诉讼解决。 十、协议的生效与终止

本协议自各方签字之日起生效,各方履行完各自义务后自动失效。 十一、协议份数

本合同正本一式2份,甲乙双方各持1份,副本4份,甲方、乙方及业主方、监理各执1份。 十二、协议附件

第6页,共7页

14.1安全生产协议;

14.2安全生产、文明施工、成品保护、综合治理处罚协议。

甲方(章):

委托代理人:

联系电话:

签订日期: 第7页,共7页

乙方(章): 法定代理人或委托代理人: 联系电话:

年 月 日

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容