1. 定义与解释
1.2 解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 。 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件1.2.2款执行 。 2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：施工及保修阶段全过程监理 。 2.1.2 监理工作内容还包括：质量达到国家验评标准 。 2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》以及国家、内蒙古自治区、呼和浩特市颁布的有关建设工程政策、法律法规、规范及标准 。
2.2.2 相关服务依据包括：建设单位与施工单位签订的施工合同、施工设计图及监理委托合同 。
2.3
项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 。 2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：施工及保修阶段的全过程监理 。
在涉及工程延期 天内和（或）金额 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 。 2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划、监理实施细则于开工后施工图纸齐备后两个星期内提供叁份，监理月报于每月28日前提交壹份 。 2.7 使用委托人的财产
附录
B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：
委托人 。
监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 。 3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为： 。 3.6 答复
2
委托人同意在 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定： 赔偿金＝直接经济损失 4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： 甲乙双方另行协商 5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为： ，汇率为： 。 5.3 支付酬金 正常工作酬金的支付： 6.1 生效
本合同生效条件：自签订之日起生效。 6.2 变更
因工期延长或缩短，工程造价增加或减少等原因引起的相
3
关监理费用，甲乙双方另行协商。 7. 争议解决 7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交呼市仲裁机构进行调解。 7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式： （1）提请 仲裁委员会进行仲裁。 （2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。 8. 其他 8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。 8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。 8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： 奖励金额的比率为 %。 8.6 保密
4
委托人申明的保密事项和期限： 。 监理人申明的保密事项和期限： 。 第三方申明的保密事项和期限： 。 8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 。 9. 补充条款
。
5
附录A 相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段： 。
A-2 设计阶段： 。
A-3 保修阶段： 。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 。
6
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 B-1 委托人派遣的人员
名称 1. 工程技术人员 2. 辅助工作人员 3. 其他人员 B-2 委托人提供的房屋
名称 1. 办公用房 2. 会议室 2. 生活用房 3. 试验用房 4. 样品用房 用餐及其他生活条件
7
数量 工作要求 提供时间 数量 1间 面积 30m² 提供时间 开工时
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容