雨棚加固及改造工程改

中铁十一局集团第三工程有限公司 扬州站雨棚加固 项目

雨棚加固整治改造工程

劳务协作合同

合同编号： ZTJ1103-JG-2014001

2014 年 月 日

钢结构工程劳务协作合同

（合同编号： ZTJ1103-JG-2021001 ）

甲方：中铁十一局集团第三工程 乙方：湖北三丰建设集团股分

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情形和甲方施工任务的需要，遵循“平等、志愿、诚信”的原那么，成立劳务合作关系。经两边充分协商，一致同意签定本合同，一起遵守。

1、乙方资质情形

营业执照号码： 0109750

发证机关： 十堰市工商行政治理局 复审时刻及有效期： 2、劳务协作工作对象及提供劳务内容

工程名称： 扬州站雨棚加固整治改造工程 工程地址： 江苏省扬州市 劳务协作范围：扬州车站雨棚加固及补强（依照乙方施工能力、现场进度情形及甲方整体工期要求，甲方有权随时调整施工内容及范围）。

提供劳务协作内容：钢结构工程(扬州站)（详见附表1中工作内容要求）。

3、劳务协作工作期限

工期要求，开始工作日期暂定为 2021 年 6 月 1 日，终

止工作日期： 2021 年 8月 31日。

4、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家、行业部门现行施工标准和工程质量验收标准的要求，同时，工程质量必需知足甲方的创优计划、目标的要求。

5、合同文件及说明顺序

组本钱合同的文件及优先说明顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）许诺书；

（4）工程平安生产治理协议书； （5）施工图纸或甲方的技术交底；

（6）由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等；

（7）施工进程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的通过甲方审批后的各类文件；

（8）甲方下发的相关治理文件； （9）廉政建设承假设书； 6、标准标准

本合同工程要求创优质工程，各项指标要求执行部颁标准的上限，同时相应提高重要工序、重点部位的质量指标。乙方应按规定进行质量操纵和检测。

工程整体质量目标：

单位工程优良率达到100%，分项工程优良率达到95%以上。 7、劳务报酬

本工程的劳务报酬采纳固定总价形式，总合同金额6600000元（大写：陆佰陆拾万元整），一次包死，再也不调整。

合同总价见附表1《扬州车站雨棚加固及补强工程工序及价钱表》，合同总价中已经包括工费、材料费、设备机具费用、水电费、所有材料设备装卸运输费、临时设施费用（含场地硬化工料机费、办公及住房费用等）、雨季及夜间施工方法费、进出场费（含设备及人员）、治理费、合理利润、配合实验查验费用、迎检费用、平安作业环境及方法费、文明施工及环境爱惜费、已完工程及设备爱惜费、场地清理费、各类培训费用、保险费用、除工程营业税外地址收取的各类费用等完成该项工程合同所明示或暗示所有责任、义务和风险的费用。

《扬州车站雨棚加固整治改造工程工序及价钱表》中各项目的工作内容、计量规那么和备注是对总价及综合单价的补充和说明，关于《扬州车站雨棚加固整治改造工程工序及价钱表》中没有提到的工作内容和备注中没有提及的项目均视为已包括在表中相应内容当中，协议履行期间发生工、料、机的价钱浮动或政策性转变引发的合同总价的增减和乙方在报价进程中有计算错误、漏报项目等情形，总价不作调整。

8、劳务工作量的确认

以甲方提供的技术交底书计算的劳务工作量为依据，由乙方按月将实际完成的符合验收标准的合格劳务作业量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出技术交底范围和因乙方缘故造成返工的作业量，甲方不予计量。隐蔽工程必需在隐蔽前向甲方申请验收计价工程作业量。

9、项目领导

甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目领导 ，为合同履行人，全权代表甲方履行本合同，负责审批乙方报送的劳务费结算资料等文件，签发相关指令等；

乙方委派的担任驻工地履行本合同的合同签定人 ，为合同履行人，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场治理、质量查验、平安生产、合同结算及受领合同价款等方面工作；依照甲方要求，乙方委派上述各方面的具体治理人员，见附表2《乙方现场治理人员名单》。

10、甲方的义务

负责审核乙方编制的实施性施工组织方案，质量、平安、进度保证方法，并提出改良意见。

负责对乙方承担工程项目（工序）工作内容在施工前进行技术交底、平安交底、施工图纸交底及交付有关资料。

负责施工操纵测量放样、实验检测等技术指导工作。 组织对施工进度、质量和平安进行治理、指导、监督、奖惩。

负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）的要紧治理人员、技术人员的配备是不是与合同相符，并提出改良意见。

协助乙方治理好班组劳务合同，对乙方的治理人员、技术人员、班组劳务人员进行记录、造册，监督乙方做好乙方治理人员、技术人员、班组劳务人员工资的及时发放。

协助乙方做好工程所用材料的采购，审核乙方材料采购打算并监控材料的采购进程。

协助乙方做好材料消耗治理。

负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）的要紧机械设备的规格、数量、进退场时刻是不是与合同相符，并提出改良意见。

协助乙方治理好机械设备租赁合同，对乙方的自有机械设备、租赁机械设备进行记录、造册，监督乙方对租赁机械设备费用的及时支付。

负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）的工程项目资金保障能力是不是与合同相符，并进行有效地监督治理。

负责对乙方的资金运行和周转情形进行监督治理。 负责对乙方完成劳务作业的质量、数量的签证。 负责乙方已完工程项目的验工计价工作。 负责乙方已完工程项目的支付工作。

负责审核批准乙方现场人员、机械设备配备、资金保障能力变更申请表，并监督其实施。

协助乙方和谐施工关系。

11、乙方的义务

向甲方提供符合本项目要求的资质证书及其他文书，并保证其真实性和合法性；对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，并提供参加本项目施工的人员名册及劳动合同复印件，填写乙方从业人员记录表；未经工程承包人授权或许诺，不得擅自与发包人及有关部门成立工作联系；自觉遵遵法律法规及有关规章制度；

依照施工组织设计总进度打算的要求，每一个月底前10天提交下月劳务作业打算，有时期工期要求的提交时期劳务作业打算，必要时按甲方要求提交旬、周劳务作业打算，经甲方批准后严格实施；

自觉同意甲方及有关部门的治理、监督和检查；同意甲方随时检查其自备工具、材料保管、利用情形，及其操作人员的有效证件、持证上岗情形；与现场其他单位和谐配合，照保全局；

按甲方统一计划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，弄好生活区的治理，做好自身责任区的治安捍卫工作；保 证所属职工着装干净整齐，注意环保；

按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

做好劳务作业场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部份的成品爱惜工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引发的一切经济损失及各类罚款；

负责物资、设备的卸车、倒运，并妥帖保管、合理利用甲方提供或租赁给乙方利用的机具、周转材料及其他设施； 乙方须服从甲方及甲方转发的发包人及工程师的指令；

除非本合同还有约定，乙方应付其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；

乙方不得书面、口头利用甲方企业名称及其项目领导部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、生意等合同纠纷、债务、债权责任，一概由乙方履行和承担责任。

乙方应依照《劳动合同法》的有关规定在工程动工前与参加施工的所有劳务人员签定劳动合同，合同原件应上报一份给甲方备案。每一个月25日乙方向甲方上报劳务人员月工资发放表，由甲方监督乙方工资发放，如发觉工资发放不到位，甲方直接代扣代发，并从乙方计量款中扣除。

现场人员配备、机械设备、资金保障能力发生变更，以书面形式向甲方提出申请，经批准后才能实施。乙方作业队长、技术治理人员临时离开或改换应书面形式征求甲方同意，未经甲方同意，乙方作业队长、技术治理人员擅自离岗，应向甲方支付2000元/人.次的违约金；擅自改换应向甲方支付5000元/人.次的违约金；乙方作业队长、技术治理人员不胜任此项工作时依照甲方要求及时改换。

乙方提供特殊工种的执业资格证（如：电工、焊工、架子工、司机等）

乙方签定完合同上场时必需提供专职平安员证及保管员证。 负责施工范围内所需临设（按甲方统一标准）的修建及保护，并承担相应费用。同时，乙方负责平安防护、临时防护方法，费用再也不单独计量已包括在总价中。

在合同履行期间，乙方不得以任何理由不施工合同约定范围内的任何部份工程项目（工序），不然，甲方将按合同单价的倍确信该部份工程款或总额价扣除相应支付编号的金额支付给另行安排施工的其他施工单位，所有费用甲方可从应向乙方支付的任何款项或乙方向甲方提交的履约担保金中扣除。

乙方在承包范围内的任何作业内容，由于乙方缘故致使的任何源自业主和监理工程师方面的罚款，由乙方全额承担，甲方可在任何一期验工计价支付款中扣除其金额。

乙方应付甲方的技术交底（含技术交底图纸）进行认真的审核与校对，当发生以下各项事实之一时，乙方应当即以书面形式报告给甲方工程部进行确认。取得明确认可后，方可进行施工。由于乙方未对所承担工程项目（工序）的技术交底图纸、技术交底进行认真的审核和实地校对。

关于平安、质量、进度、文明施工、标准化施工等按项目部治理文件执行.

负责为本单位的劳务人员办理养老保险、医疗、工伤、失业保险，为自有财产、机械设备办理商业保险，为从事危险作业的人员办理人身意外损害保险。负责教育劳务人员遵纪遵法、文明施工、平安生产，

严禁违章作业和盲目蛮干，确保施工平安，杜绝重伤以上事故发生。为本单位的劳务人员购买各类劳保用品，按期进行躯体检查，做好劳动爱惜工作，确保施工人员躯体健康。凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等事故，其全数责任和费用由乙方自行承担。保险事故发生时，乙方应采取必要的方法，避免或减少损失。

在施工进程中，乙方应无偿配合甲方在工程（工序）施工进程中进行的操纵测量、质量检测、实验等工作；假设不配合，甲方有权自配杂工，所发生的相关工费由乙方承担。乙方还应自备测量仪器和相关技术人员负责自己范围内日常的测量放样，并对放样质量负责。

负责合同约定的工程所用要紧材料的供给。 12、保证金交付与返还

履约保证金：乙方应于签定本合同前向甲方缴纳 万元（ 万元）的现金作为履约保证金。在合同履行进程中，依照合同确信乙方的任何违约行为，甲方可不通过乙方同意，扣除部份或全数的履约保证金并在决算时不予退还；合同履行中，乙方如无违约行为，履约保证金依照以下方法无息退回：工程完工后退回其交纳的履约保证金的50%，剩余部份在工程完工验收合格结算完成后无息退回。

工程缺点责任保证金：本工程实行工程缺点责任保证金制度。缺点责任期为工程完工两边结算后一年，缺点责任保证金按月份验工计量支付金额的10%预留。在工程完工结算时返还5%，剩余5%在缺点责任期满后视情形返还。在工程缺点责任保证期内由于乙方施工缘故显现的一切工程质量缺点均由乙方负责修复，其费用由乙方自理。假

设乙方不能如期对工程缺点进行修复或不具有修复能力时，甲方有权另行组织队伍进行修复，所发生的一切费用从乙方工程缺点责任保证金预留款中扣除，保证金不足支付返修费历时由乙方补足。缺点责任期满体会收合格后，视业主资金情形无息返还扣除甲方在此期间组织修复的全数费用后剩余的保证金。

由于乙方内部治理等缘故引发的法律纠纷，由乙方自行解决，不得以履约保证金、工程缺点责任保证金作为抵押；如因乙方缘故引发的纠纷，阻碍、妨碍甲方正常工作生活时，按乙方违约处置，每发生一路，扣除履约保证金总额的10%作为违约金。

13、平安劳务作业与检查

乙方应遵守工程建设平安生产有关治理规定，严格按平安标准进行劳务作业，并随时同意行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护方法，排除事故隐患。由于乙方平安方法不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

甲方负责对乙方承担的工程进行平安交底，提出明确的平安生产要求，并进行监督检查。

甲方与乙方签定工程平安生产治理协议书，乙方必需按协议要求做好平安生产工作。

14、平安防护与环境爱惜

乙方应严格按甲方要求布置好施工现场，做好卫生、消防、治安及环保等工作，教育施工人员遵纪遵法、自觉遵守驻地乡规民约，确保现场施工人员及相邻居民正常工作生活关系融洽。做好平安生

产、文明施工，树立良好的施工单位形象。施工现场应设置各类必要的通告、标牌，执行业主有关施工现场的标准化治理规定。

施工临时用电、用水、员工住房、料场硬化、小临设施的修建、工程项目（工序）承包范围内施工便道的修建、利用与保护由乙方自行解决，修建地址、规模、标准必需报甲方审批。临时用地由甲方按审批的施工组织设计方案打算用地数量办理征用事宜，打算内临时用地费用由甲方承担，打算外临时用地费用由乙方承担。

乙方在工程项目（工序）施工中发生的现有运输道路的保护保养和环境污染、自建便道的恢复等费用一概由甲方和谐相关的利用单位，由乙方承担相应费用。甲方协助办理利用手续后再也不承担任何费用。

乙方应增强环境爱惜、水土维持和文明施工意识。增强对施工现场的整型、清理、恢复、绿化及治理工作。在工程占地边线外可视范围内或在高速公路路边超越挖方界限取土前，应取得甲方的同意。虽经甲方同意，但由于乙方取土、弃土等缘故引发的与外界所有争议、索赔责任均由乙方承担。

乙方在施工进程中必需保证所承包工程范围内的农田排灌系统、路基边沟、桥涵构造物排水畅通，确保农田排灌和避免水淹农田，施工所用便道要常常保护，幸免扬尘污染周围农田及其它物体，禁止乱倒碴土、垃圾等。由于乙方施工缘故造成的水毁、水淹农田及农田、林地、其它物体污染等一切费用由乙方承担。

乙方必需踊跃贯彻执行国家环境爱惜及职业健康方面的法律、法

规，贯彻执行甲方制定的关于环保及职业健康方面的治理制度，增强环保和职业健康知识教育，提高环保和职业健康意识，踊跃配合甲方的环境和职业健康检查，并对检查中发觉的问题及时整改。

原材料的选择和利用服从甲方统一治理，合理利用资源，采纳先进生产工艺和设备，减少建筑垃圾和固体废物及其他有毒有害废物的产生，减少施工粉尘及扬尘。

乙方施工中，须及时妥帖处置各类施工垃圾、生活垃圾、固体废物和其他有毒有害的危险物品，维持生态植被平稳，避免水土流失。

增强易燃易爆、有毒危险物品的治理，严格依照甲方的规定利用和寄存危险物品，严格施工现场施爆平安治理，杜绝一切火灾和爆破作业平安事故。

增强乙方驻地食堂和环境卫生治理，维持食堂和环境清洁卫生，排除“四害”避免食物中毒，避免传染各类疾病。

由于乙方的缘故，在职业健康和环境爱惜方面造成的损失，一切责任和经济损失均由乙方承担。

15、事故处置

发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定当即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规和规章规定对事故进行报告处置。

乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处置。 16、商业保险

乙方除按劳动合同法的规定为其职工交纳各类社会保险外，

还必需为其职工办理工伤保险，及为劳务作业场地内自有人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险合同复印交甲方存档。乙方自行投保的范围（内容）为：

保险事故发生时，乙方有责任采取必要的方法，避免或减少损失。 17、材料、设备供给

本工程所用材料由乙方组织采购；

乙方应在接到图纸后3天内，向甲方提交材料、设备、构配件采购及租赁打算；

甲方委托乙方组织采购本工程所需的材料，委托乙方采购的材料应知足设计和标准要求，并提供产品合格证明及采购发票，由乙方提早通知甲方验收，如发觉材料不符合设计和标准要求，不能免去乙方任何责任，由乙方及时运显现场并从头采购符合要求的材料。

材料抵达现场时由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应及时组织卸车并妥帖保管，合理利用材料、设备。甲方在验收时发觉质量存在问题，应及时报请有关人员进行核查并作相应处置。乙方因操作不妥或因保管不善造成材料超耗及损失由乙方承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

甲方委托乙方组织采购的材料只供本合同劳务作业范围之内的工程专用，乙方不得挪用或擅自处置，不然视为乙方违约，乙方违约处置，每发生一路，扣除5000～20000元劳务费作为违约金；数量庞大按处置价值2倍支付违约金；乙方利用的材料数量应操纵在依据乙方实际施工工程数量及损耗系数等计算出的材料数量之内。

甲方委托乙方组织采购的材料因委托加工等缘故必需移出本合同劳动作业范围时，乙方须报甲方审批，并经甲方批准后实施。

乙方为完成劳务作业能够自带或自行租赁小型施工机具设备，自购及租赁发票提供给甲方。

为知足业主文明施工的要求，乙方施工所需活动板房或租用本地住房，需报甲方批准，费用由乙方承担。

18、劳务报酬的计量支付

乙方每一个月 20 日前按甲方规定的“月份验工计价”表式向甲方报送四份计量报表，甲方在每一个月21日组织相关人员会同乙方进行现场验收并进行工程计价。甲方在收到业主的计量工程价款后，扣除15%估量价款（含质保金）、其他罚款，代发民工工资后，依照资金情形暂支付给乙方。项目部每季度确信季度验工计价表，报甲方公司经济治理部会审后，作为项目部计量支付款的依据，项目部要依照此计价表调整以前的计量支付情形，乙方无权提出异议。

乙方上场施工一概以打算部通知为准，先签合同后施工，不然不予计价。项目部实行月计价制度，且每一个月计价工程统计量均截止到当月20日，每一个月计价时刻为21-25日，超过计价时刻的一概不给予计价，累计到下月进行。

乙方工程项目（工序）全数完工、验收合格后进行一次性清理结算，作为工程的最终结算。由甲方组织项目部相关人员形成结算书后报甲方公司经济治理部会审后作为工程最终结算的依据。 甲方预留5%的质量保证金，同时依照乙方施工总工期情形，目标操纵实现情形，

确信对乙方目标操纵治理基金返还或扣留等，具体按本合同有关条款处置；假设乙方在完工后三个月内仍未向甲方书面提出办理完工决算手续的要求，视为乙方已舍弃办理决算权利。

合同外项目施工前必需提早通知甲方项目领导和总工程师、项目打算部长，待批准后方可施工，不然不予计价；合同外项目完工后乙方须在3天内提供甲方打算部合同外书面资料，超出规按时刻不给予计价；乙方施工的合同外项目待甲方报甲方经济治理部批准生效才能计价和结算，不然一概不予计价和结算。

任何情形下造成的返工返修的工程数量不予计价。

对变更设计的工程项目（工序）结算，待业主最终批复后依照甲方核准按合同约定应该取得计量的实际施工数量或实际数额进行结算；在此之前的一切计量支付均视为预支付，不代表甲方已认可，不作为两边最终结算的依据。

甲方只对一个经甲方财务部门确认的银行账号进行支付，必需由乙方合同签定人或委托人（必需有委托书）办理。合同签定后10天内乙方应将开户行、银行账号报甲方财务部确认备核。

19、劳务作业变更

因建设单位或设计单位变更增加劳务作业量，依照约定的劳务单价增加劳务报酬，建设单位顺延工期的，合同工期相应顺延；因变更减少劳务作业量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

劳务作业中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此致使甲方的直接损失，由乙方承担，延误的

工期不予顺延。

因乙方自身缘故致使的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

因变更致使乙方产生的窝工停机费用包括在劳务价钱里面，不另外增加费用。

20、劳务作业验收

工程完工时，乙方应依照甲方有关工程验收的规定预备完工移交施工资料，并在进行初验的基础上，向甲方正式书面提出完工移交报告，及时交回所有技术交底图纸及其他技术交底资料。

甲方在收到完工移交报告 3天内会同有关部门组织检查验收。 工程交验后20日内，乙方应向甲方移交全数符合要求的完工移交施工资料，并清算除工程缺点责任保证金外的全数工程价款。

21、劳务作业配合

乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，和甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、劳务作业场地的检查、隐蔽工程验收及工程完工验收；甲方或劳务作业场地内第三方的工作必需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

22、劳务报酬最终支付

工程完工后，由乙方提出书面完工验收报告，甲方验工计价治理领导小组组织验收，对工程量进行签认并组织召动工程完工决（结）算专题会，无任何遗留问题并报甲方公司经济治理部审批后办理决（结）算手续,并进行劳务报酬的最终支付。

乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处置。

23、违约责任

合同签定生效后两边应全面履行合同所有责任和义务，如未能全面履行合同条款视为违约，应按合同约定承担相应的违约责任。

当发生以下情形之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按时向乙方支付劳务报酬；但因建设单位、设计单位缘故或不可抗拒的自然灾害等一切非甲方缘故引发乙方的人员窝工、机具设备闲置或资金临时紧张时，不属于甲方违约。

（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情形。 当发生以下情形之一时，乙方应承担违约责任：

（1） 业主对甲方的指令、规章制度对乙方具有一样的约束力。乙方的任何违约行为，甲方可视其违约情形轻重没收其部份或全数的履约保证金。

（2）因乙方缘故致使合同无法继续履行时，甲方有权利从头分派劳务工程任务或勒令乙方退场,除扣除全数履约保证金外，还将收取乙方合同内未完工程总价20%的违约金，作为甲方赶工方法和从头组织队伍进场的经济损失补偿。

（3）乙方因自身缘故延期交工的，每延误一日，每日应向甲方支付10000元的违约金；

（4）乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付100000元的违

约金；

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因建设、设计单位缘故或不可抗拒的自然灾害、或征地拆迁工作等一切非甲方缘故引发乙方人员、机具设备停工、窝工或资金临时紧张，不属于甲方违约，乙方应有足够的资金垫付能力，确保维持工程正常施工。

24、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议，能够自行和解；和解不成的，两边约定向甲方公司居处地（湖北省十堰市）人民法院起诉。

发生争议后，除非显现以下情形，两边都应继续履行合同，维持工作持续，爱惜好已完工作功效：

（1）单方违约致使合同确已无法履行，两边协议终止合同； （2）法院要求停止合同工作。 25、禁止转包或分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人。不然，乙方依法承担违约、补偿损失、有关行政部门罚款等责任。

26、不可抗力

本合同中不可抗力的概念与总包合同中的概念相同。 不可抗力事件发生后，乙方应当即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取方法，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取方法。甲方以为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件终止后

48小时内乙方向甲方上报受害情形和损失情形，及估量清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方上报一次受害情形。不可抗力终止后12天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

因不可抗力事件致使的费用和延误的工作时刻由两边按以下方法别离承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害致使第三人人员伤亡和财产损失和运至劳务作业场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担； （4）甲方提供给劳务分包人利用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

（5）停工期间，乙方应甲方要求留在劳务作业场地的必要的治理人员及捍卫人员,费用自理；

（6）工程所需清理、修复费用，由甲方承担； （7）延误的工作时刻相应顺延。

（8）此项费用在保险理赔中支付，等保险公司的理赔到位后再支付给乙方，乙方不得再向甲方索要其它额外的费用。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免去迟延履行方的相应责任。

27、文物和地下障碍物

劳务作业中发觉阻碍工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收处处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发觉的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。由此发生的窝工、停机费用由乙方自大。

28、合同解除

甲方与乙方协商一致，能够解除合同。

如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人缘故造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方能够解除合同。

当发生以下情形之一时，乙方应承担违约责任,甲方有权解除合同：

（1）持续两个月不能完成甲方下达的施工打算。

（2）多次违背施工操作规程，施工进程中存在严峻的平安事故隐患，经甲方指出并限期整改而没有更正的。

（3）施工质量不能知足甲方质量打算要求或部份工序不符合甲方进程操纵程序的要求，存在严峻的质量事故隐患，经甲方指出并限期整改而没有更正。

（4）上场的人员、机械设备不能知足承包工程项目（工序）的需要，经甲方指出并限期更正而仍不能达到要求的标准。

（5）有未经甲方批准的任何分包、转包行为。

（6）采购质量不合格的材料，经甲方指出更正而仍不能达到标准。

（7）拖欠劳务人员工资，甲方责令限期发放而不能执行的。 （8）业主、监理或甲方上级单位以为乙方不具有施工能力的。 合同解除后，乙方应妥帖做好已完工程和剩余材料、设备的爱惜和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。

29、合同终止

本合同两边履行完合同全数义务、工程终止验收合格、质保期（缺点责任期）满且无质量问题后终止。

30、保密条款

两边对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方补偿对方经济损失。

31、合同份数

本合同正本两份，具有一样效劳，由甲方和乙方各执一份。 32、合同生效

合同订立时刻： 年 月 日

合同订立地址： 本合同自两边法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必需有书面委托书）、加盖单位公章。

附：表1《扬州车站雨棚加固及补强工程工序及价钱表》

表2《乙方现场治理人员和技术人员名单》 表3《乙方从业人员记录表》

表4《要紧机械设备表》

甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 邮政编码： 开户银行： 帐 号：

邮政编码：

工程平安生产治理协议书

甲方：中铁十一局集团第三工程 乙方：湖北三丰建设集团

为在扬州车站雨棚加固及补强施工合同的实施进程中制造平安、高效的施工环境，切实弄好本项目的平安治理工作，更好地完成工程施工任务，中铁十一局集团第三工程（以下简称“甲方”）依照国家平安生产法律法规和业主对平安治理的要求及甲方有关平安治理方法与劳务承包人 湖北三丰建设集团 （以下简称“乙方”），签定以下平安生产合同条款，一起遵守。 一、工程名称：扬州站雨棚加固整治改造工程 二、工程地址：江苏省扬州市 三、工作内容：雨棚加固及补强 四、两边责任 甲方的责任

负责对乙方平安工作进行治理，对乙方违背甲方平安治理规定的，甲方依照治理规定的相关条款对乙方进行惩罚。

负责对乙方平安治理制度成立、平安知识学习进行催促和检查。 负责对乙方施工现场进行平安生产检查，监督乙方及时处置各类平安隐患。关于乙方未通过平安检查的，甲方有权进行罚款。

负责按期召开平安生产会议，转达上级有关平安生产的精神。 负责全项目平安施工生产应急预案的制订并监督乙方落实。 乙方的责任

乙方应遵守工程建设平安生产有关治理规定，严格按平安标准进行施工，并随时同意行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必

要的平安防护方法，排除平安隐患。由于劳务分包人平安方法不力造成的平安事故，责任和由此而发生的费用，由乙方承担。

乙方应付在施工厂地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。

坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原那么，增强平安生产宣布道育，增强全员平安意识，成立健全各项平安生产的治理机构和平安治理制度，有组织有领导地开展平安生产活动。各级人员必需熟悉和遵守各项平安生产治理规定。

成立健全平安生产责任制。从施工队负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的平安治理系统必需做到纵向到底，横向到边，环环相扣。施工队负责人是其所负责施工区域内平安生产的第一责任人。

乙方在任何时候都应采取各类合理的预防方法，避免其员工发生任何违法、违禁、暴力或扰乱治安的行为。

乙方参加施工的人员必需同意平安技术教育，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，按期进行平安技术考核，合格者方可上岗操作。关于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破等特殊工种的人员，需通过专业培训合格后，方可持证上岗。施工现场如显现特种作业无证操作现象时，乙方负责人（施工队负责人）必需承担治理责任。施工现场必需配置必要的平安、文明施工、劳保器材，设立平安警告标示牌，设专职平安员，充分关注和保障现场施工平安。

施工期间，乙方应付所有作业人员和机械设备办理保险，保险费由乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生人员伤亡、机械设备事故、财产损失均不予补偿。乙方对平安事故承担全数责任，费用自大。

在施工中进行作业时，必需严格遵守经甲方批准的作业方案和操

作规程。对由于未按甲方批准的作业方案进行施工或没有对作业人员、工程本体和公私财产采取爱惜方法而造成的任何人身伤亡（包括第三者）、工程本体损坏、公私财产损失由乙方全数承担。

严格治理易燃易爆材料物品，配备足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和利用方式。进行爆破作业时，操作人员必需具有爆破资质。因乙方未能遵守易燃易爆材料有关治理制度、治理不善而产生的后果由乙方承担全数责任。

乙方要向甲方提供由本单位企业注册地平安生产监督主管部门出具的近三年无平安生产事故的证明和所承担甲方施工项目的平安风险自评报告及平安生产治理规章制度。

工程交工前，乙方要向甲方及时提供所承担施工项目现场平安状况的综合报告和治理资料。

五、协议期限

本协议自签定之日起生效，截止工程移交，缺点责任期满后自动终止。

六、本协议一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。 甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 身份证号码： 签定日期： 签定日期：

承 诺 书

中铁十一局集团第三工程：

我志愿参加扬州站雨棚加固整治改造工程，并志愿做出如下许诺：

1、我方许诺坚决服从甲方治理，遵守甲方的各项规章制度，同意甲方对平安、质量、进度、环保、文明施工等方面的考核和奖罚。

2、我方已充分考虑到在施工进程中可能显现的停工、窝工风险，综合报价中已考虑，我方许诺不对施工进程中发生的停工、窝工、协议履行期间发生工、料、机的价钱浮动或政策性转变引发的合同总价的增减和我方在报价进程中有计算错误、漏报项目等情形，提出调整合同总价及费用补偿要求。

3、我方许诺合同总价中已包括平安、文明施工等方法费用，严格依照甲方要求进行平安、文明施工，并再也不提出费用补偿要求和索赔。假设我方未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由我方负责并承担因此所发生的一切费用。

4、我方充分熟悉到，甲方所提供的工期为打算工期，实际施工工期可能适当提早或推延。为此，我方许诺可不能因为工期调整而提出费用补偿要求和索赔。

5、如工期转变或我方工程进度缓慢无法知足总工期要求时，我方许诺服从甲方的优化施工安排，调整承包范围，以确保全线总工期，并非因此提出费用补偿要求和索赔。

许诺人：

二○一四 年 月 日

廉政建设许诺

为了平安、优质、廉洁、高效地干好紫云地址铁路工程，在中铁十一局集团第三工程的领导下，认真履行以下许诺：

一、认真组织全部员工学习党的方针、政策，学习中铁十一局集团第三工程及上级关于廉洁从业的假设干规定，学习项目部各项规章制度。

二、提高全部员工的政治素养、技术素养和廉洁从业意识，干一方工程，保一方净土。

三、教育全部员工，不赌博，不涉黄，一心一意干好工程。 四、在工作中不行贿、不送礼，不进入高级娱乐场所消费。 五、在施工进程中，不弄帮派，不吃回扣，做到廉洁从业、遵法诚信。

六、标准各级人员的工作行为，严格遵守项目部的各项治理制度。 七、保证平安、优质、廉洁、高效的干好工程。 以上许诺咱们将严格遵守，请项目部各级领导予以监督。

许诺人：

2014年 月 日