装修工程合同书

　　住宅室内装饰装修工程合同书

　　合同编号：

　　甲 方：

　　身份证号： 联系电话：

　　乙 方： 联系电话：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律、法规的规定，结合南宁住宅室内装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条、项目概况

　　(1) 项目地址：

　　(2) 项目内容及做法(详见附件)

　　(3) 项目承包方式： (半包/硬装/整装)， (是否样板房)。半包指瓷砖卫浴等主材业主自购，乙方包手工和辅材;硬装指公司硬装单页所包项目;整装指公司整装单页所包项目。

　　(4)※ 项目期限 个工作日，具体开工时间以《开工确认单》为准。

　　(首付款到帐后七天后可安排开工)。

　　(5) 样板参观期为三个月：开工90个工作日后再加90天参观期(免费提供给乙方)。

　　(6)合同价款：本合同工程造价为(大写)： 。(￥ )(详见附件：预算单)如是只做硬装+水电的(整装的水电按协议里规定设计施工)水电按实际量为准(预算单里的金额为预收款)，如甲方觉得数量和预算单出入较大，应当天复核并签字，如拒签字乙方有权停止施工，由此造成的一切损失乙方不负任何责任。

　　第二条、甲方义务

　　甲方装饰装修的住房应合法拥有或经所有权人同意。

　　(1) 开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施，如甲方不采取保护措施的，所产生的后果由甲方自行承担。

　　(2) 免费提供施工期间的水源、电源。

　　(3) 负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。

　　(4) 遵守物业管理部门的各项规章制度。

　　(5) 负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

　　第三条、乙方义务

　　(1) 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。

　　(2) 在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　(3) 遵守物业管理部门的各项规章制度。

　　(4) 负责项目成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

　　第四条、工程变更

　　(1) 在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，填写《装修项目变更单》，由甲方确认签名后进行项目变更，同时调整相关项目费用及周期。未经乙方签字盖章的变更内容，乙方不承担后果。

　　(2) 本合同所述及的“工程内容变更”，不仅指具体的项目，也指某具体项目中的具体数量变化。

　　(3)硬装包干外项目：如水电、厨房推拉门、排水、防水、卫生间架空回填、基础打墙、砌墙、打磨阳台挡水边等属甲方自做项目。因基础、水电或特殊要求造成铺砖的厚度大于5公分的，甲方自行补齐水泥沙材料。自做项目不能按乙方规定的工期内完成(自做部份工期填写在开工确认单上并签字，水电工期不能超过10天)。造成乙方工程延误的，应该赔偿乙方 50 元/每天，并顺延相应工期。

　　(4)包干内项目：如瓷砖客户自购，铺砖也由甲方自找工人铺贴，乙方补贴手工沙水泥45元/平方。

　　第五条、工期延误

　　(一) 下列情况工期可顺延：

　　(1)甲方原因造成在施工中增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的。

　　(2)甲方原因造成材料延期进场的，后期工序及终验延误的所有责任由甲方负责。

　　(3)甲方提供的材料、设备质量不合格的。

　　(4)因天气等原因确实不适合施工的。

　　(5)因甲方自做项目造成工期延期的。

　　(6)因甲方原因未能协调物业、邻居关系，未能按时相关手续造成的延期。

　　(7)因甲方原因未按合同时间付款造成的延期，后期工序及终验延误的所有责任由甲方负责。

　　(8)如是房门、柜子、橱柜、卫浴等定制品因物流问题损坏属于不可抗拒的造成工期延误的可以工期顺延。

　　(二) 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方生产或施工原因造成项目质量存在问题的返工费用由乙方承担。

　　第六条、项目验收和保修

　　(1) 双方约定在施工过程中按照《装修手册》的内容组织联合验收并填写验收记录，并

　　经甲方签字后方可进行下道工序，验收不合格之处，乙方无条件整改。

　　(2) 项目竣工后，乙方应通知甲方在三日内组织验收。验收通过的，填写好验收时间和签字。甲方接到验收通知后在三日内不验收或换了装修钥匙或经乙方通知验收时间内不配合验自行入住的视同验收合格，甲方必须按照约定付清全部合同价款，如甲方在三日内不付清合同尾款，每逾期一天，甲方应按欠款的千分之五(5‰)赔偿给乙方;乙方有权拆卸并收回所有安装的项目物品。

　　(3) 如因定制品已安装主体，但门板附件需更换的，不影响终验尾款可在安装完门板配件后三天内结清尾款。

　　(4) ※本项目自竣工验收合格之日起，在正常使用条件下室内装饰装修项目保修期承诺：水路保修 伍 年，电路保修 伍 年，防水保修 叁 年，门锁、水龙头、花洒保修 叁 年，其它保修 壹 年;吊顶不做双层板(9厘板+艾特板)不保修;煤气管道不保修;卫生间改动不保修;卫生间防水为业主自做项目的，验收后墙面瓷砖空鼓的不保修;乙方所砌的新墙体在完工验收后开裂的不做保修(具体以竣工验收保修卡填写的项目和时间为准)。

　　第七条、 违约责任

　　(1) 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任;因违反有

　　关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　(2) 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商

　　一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，如甲方违约，乙方不退还已交付的款项，办理终止合同手续。合同签订后并开始施工，一方如要终止合同，并按合同总价款30%支付违约金，如甲方违约，乙方不退还已交付的款项，办理终止合同手续。

　　(3)※ 甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方200元，并停止施工，工期顺延;如尾款逾期15天未付，视同甲方放弃售后服务。

　　(4) 甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施，乙

　　方应拒绝施工。

　　(5) 由于甲方原因造成延期开工或中途停工;甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进

　　行验收，乙方可以顺延项目日期。

　　(6) 项目进行施工后，该设计板权归甲方所有，乙方更改需经甲方同意并签字确认后方可施工。

　　(7) 如乙方无故停工造成工期延期的，超过工期部分用样板房参观期来抵消，如不够抵消超出部分工期的应赔偿甲方50元/天;因停水停电或其他不可抗拒的原因造成停工的，应该及时通知甲方，并让甲方签名确认(国家规定的节假日不计入工期天数)。

　　(8)如一方违约的，守约方为维护自身权益向违约方追偿的一切费用，包括律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费鉴定费等费用，均由违约方承担。

　　第八条 、 安全生产 劳动力管理

　　(1) 装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记工作和乙方施工人员进出小区证件费由甲方办理和支付。

　　(2) 施工期间，乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员，工地施工人员的人身安全由乙方负责，工地堆放的材料由乙方负责保管。

　　(3) 甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改共用管线和设施。

　　(4) 乙方在施工中不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。

　　(5)此项目不含消防审批、整改及安装等项目,所产生的一切费用由甲方负责承担。

　　第九条、合同款支付方式

　　※双方约定按下表方式支付工程款：

　　支付次数支付时间按合同款支付比率应支付金额(元)

　　第一次首付款(签订合同之日)50%

　　第二次中期款(铺砖开始三天内)45% +变更款

　　第三次尾款(终验后三天内)5% +变更款

　　备注：有水电的项目的中期款在铺砖开始三天内交完，没水电的项目的中期款在铺砖验收后三天内交完。

　　合同款转入以下指定任一银行账户：

　　银行开户行户名卡号

　　第十条、通知与送达

　　甲方在本合同首页列明的通信地址、手机号码、电子邮箱作为乙方送达催款函、工程联系单、对账单、确认单、验收通知等文件的地址或联系方式。通信地址同时作为法院送达诉讼文书的送达地址，因载明的地址有误或者未告知变更后的地址，导致相关文件及诉讼文书未能实际被接受的、邮寄送达的，或甲方故意拒收的，相关文件及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

　　第十一条、争议解决

　　因本合同履行过程中发生争议的，应由双方协商解决，并签订补充协议，如不能协商不能一致的，应向乙方住所地法院即南宁市西乡塘区法院诉讼解决。

　　第十二条、附则

　　(一) 本合同经双方签字(盖章)且甲方支付首付款后生效。

　　(二) 本合同一式两份，甲乙双方各执行一份。

　　(三) 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　(四) 本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　(五)门、窗、厨柜、衣柜、家具等属于大件定制品，不能重复使用，在运输过程中会有可能碰撞摩擦，一米外看不清楚表面有凹凸或小地方有花都属于正常现象，不能退换

　　合同附件：《预算单》《装修手册》《包干项目附件》《速算单》《宣传单张》

　　《活动协议》《定金协议》《主材单》《施工图纸》

　　甲方(户主)： 乙方:

　　现住地址： 法定代表人：

　　邮 箱：

　　委托代理人： 授权委托人：

　　身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月 日